高区长，延吉路拆迁安置房什么时候能建好？我们都搬出来11年了！！当时合同签的，已经违约了

答复：首先对您没有及时回迁表示歉意。延吉路项目2#地块（4号5号楼）前期因上级土地政策调整、场地内管线迁移、开发单位土地违约金等问题延长了手续办理和开工时间，于2017年3月办理施工许可证，4月开建设。施工单位虽按期完成土石方开挖和垫层施工，但进入基础施工阶段后进展缓慢，开发单位反馈施工单位自身原因不能正常履行施工合同，导致工程停工。

经我区多次约谈开发单位，明确了清退施工单位的意见，但施工单位一直不同意。2018年1月开发单位正式起诉施工单位，申请与其解除施工合同，2月市南区法院开庭审理并出具解除合同的判决书，3月2日判决书送达，3月19日判决生效。下一步我区将继续督促配合建设单位加快与原施工单位按照判决书解除合同，同时加快办理施工重新招标和施工许可等建设手续，早日复工建设。

3#、4#地块（6号7号8号楼）2016年已经单体竣工，因总配电及消防总控规划位于停工的2#地块地下室，目前不能办理竣工验收，下一步我区将协调市主管部门，在2#地块完成相关配套用房建设后，先行办理3#、4#地块竣工验收，争取尽快交付房屋。